Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск ООО Центр управления проектов «Восточная Сибирь—Тихий океан» (ЦУП ВСТО, дочерняя структура АК «Транснефть») к ОАО «Инжиниринговая нефтегазовая компания—Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК» (ВНИИСТ). Согласно информации суда, ЦУП ВСТО требовал взыскать с ВНИИСТ 14,7 млн рублей неустойки за нарушение обязательств по договору. Суд установил, что 29 августа 2006 года между ЦУП ВСТО (заказчик) и ВНИИСТ (подрядчик) был заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Первая очередь трубопроводной системы ВСТО, спецморнефтепорт Козьмино». Стоимость работ по договору составляла 1,288 млрд руб. В то же время истец в жалобе указал, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ по согласованию ТЭО и государственной экспертизы проекта, разработке рабочей документации, инженерным изысканиям на площадке нефтебазы и береговых сооружений, морских сооружений, площадке железнодорожных эстакад и подъездным автодорогам. По договору, в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, заказчик вправе предъявить требование о выплате неустойки из расчета 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ, по которым предъявляются претензии. Ответчик отрицал факт просрочки исполнения обязательств, ссылаясь на накладные о передаче в ЦУП ВСТО проектно-сметной документации, что доказывает факт своевременного выполнения работ. Однако из этих документов суд усмотрел факт сдачи отдельных частей ПСД в рамках выполнения этапов работа, а не окончательную их сдачу заказчику.
Принимая во внимание социальную, экономическую и геополитическую значимость проекта трубопроводной системы ВСТО для РФ в целом, суд пришел к выводу о соразмерности суммы неустойки последствиям нарушенного обязательства. Ранее сообщалось, что ВНИИСТ через суды взыскал с ЦУП ВСТО около 228 млн руб. в качестве неустойки за выполненные, но не оплаченные работы в рамках проекта ВСТО.