В Удмуртии региональное управления ФАС рассмотрело обращение заказчика строительства лечебного корпуса Республиканской клинической туберкулезной больницы в Ижевске о включении сведений об ООО «Дельта-Строй» в Реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщает пресс-служба управления, в результате рассмотрения не было выявлено оснований для включения сведений о подрядчике в РНП.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Установлено, что по результатам проведения аукциона между заказчиком и подрядчиком был заключен контракт на выполнение строительных работ с конечным сроком до 1 сентября 2021. Дополнительным соглашением стороны установили срок выполнения работ до 30 августа 2022.
Однако при выполнении обязательств по контракту были выявлены многочисленные недостатки в проектной документации, в результате чего возникла необходимость внести изменения. При этом заказчиком не предпринимались необходимые меры, в результате чего подрядчик не смог выполнить работы в установленном порядке.
Заказчику было направлено уведомление о приостановлении работ из-за отсутствия откорректированной проектной документации, в результате чего организация приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Установлено, что подрядчик выполнил порядка 70% работ от общей стоимости контракта.
«Также Управление при принятии решения учитывало многочисленную переписку, которая велась сторонами в период 2019-2022 годов., из содержания которой можно сделать вывод о намерении ООО "Дельта-Строй" исполнить свои обязательства по контракту и об отсутствии недобросовестного поведения общества«,— отметили в управлении ФАС.
Напомним, о выделении порядка 1 млрд руб. из федерального бюджета на строительство нового корпуса туберкулезного диспансера в Ижевске сообщили в ноябре 2018 года. В 2019 году ООО «Дельта-Строй» стало единственным участником электронного аукциона, получив контракт на сумму 984,6 млн руб. Корпус планировали построить к осени 2021 года.
Позднее стало известно о сокращении финансирования, в результате чего к строительству вернулись в 2021 году. Корпус планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. В сентябре 2021 года стало известно, что республика получит еще 164 млн руб. на завершение строительства корпуса. В октябре Арбитражный суд Удмуртии признал недействительным дополнительное соглашение к госконтракту, которым подрядчик получил дополнительное авансирование. Позднее стало известно, что заказчик решил разорвать контракт с подрядчиком на строительство туберкулезной больницы в Ижевске.